Verfügbarkeit: Bauverzögerung und Leistungsänderung

Bauverzögerung und Leistungsänderung: rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Vygen, Klaus 1939-2011 (VerfasserIn), Schubert, Eberhard (VerfasserIn), Lang, Andreas (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Düsseldorf Werner 2002
Ausgabe:	4., neubearb. und erw. Aufl.
Schlagwörter:	Verzug Bauausführung Verzögerte Bauausführung Deutschland
Links:	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009809715&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
Beschreibung:	Literaturverzeichnis Seite XXIII - XXVIII
Umfang:	XXVIII, 558 S. graph. Darst.
ISBN:	3804138632

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a22000008c 4500
001	BV014300847
003	DE-604
005	20230525
007	t\|
008	020514s2002 gw d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
016	7		\|a 964128004 \|2 DE-101
020			\|a 3804138632 \|9 3-8041-3863-2
035			\|a (OCoLC)76411825
035			\|a (DE-599)BVBBV014300847
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rakddb
041	0		\|a ger
044			\|a gw \|c DE
049			\|a DE-12 \|a DE-1028 \|a DE-521 \|a DE-634 \|a DE-355 \|a DE-83 \|a DE-11 \|a DE-525 \|a DE-188
084			\|a PD 4767 \|0 (DE-625)135247:250 \|2 rvk
084			\|a PD 4768 \|0 (DE-625)135247:251 \|2 rvk
084			\|a QT 360 \|0 (DE-625)142113: \|2 rvk
084			\|a ZI 3800 \|0 (DE-625)156399: \|2 rvk
084			\|a 38 \|2 sdnb
084			\|a 19 \|2 sdnb
084			\|a 17 \|2 sdnb
084			\|a BAU 080f \|2 stub
100	1		\|a Vygen, Klaus \|d 1939-2011 \|e Verfasser \|0 (DE-588)115387498 \|4 aut
245	1	0	\|a Bauverzögerung und Leistungsänderung \|b rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen \|c von Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang
250			\|a 4., neubearb. und erw. Aufl.
264		1	\|a Düsseldorf \|b Werner \|c 2002
300			\|a XXVIII, 558 S. \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
500			\|a Literaturverzeichnis Seite XXIII - XXVIII
650	0	7	\|a Verzug \|0 (DE-588)4188180-1 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Bauausführung \|0 (DE-588)4206990-7 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Verzögerte Bauausführung \|0 (DE-588)4193438-6 \|2 gnd \|9 rswk-swf
651		7	\|a Deutschland \|0 (DE-588)4011882-4 \|2 gnd \|9 rswk-swf
689	0	0	\|a Deutschland \|0 (DE-588)4011882-4 \|D g
689	0	1	\|a Verzögerte Bauausführung \|0 (DE-588)4193438-6 \|D s
689	0		\|5 DE-604
689	1	0	\|a Bauausführung \|0 (DE-588)4206990-7 \|D s
689	1	1	\|a Verzug \|0 (DE-588)4188180-1 \|D s
689	1		\|8 1\p \|5 DE-604
700	1		\|a Schubert, Eberhard \|e Verfasser \|4 aut
700	1		\|a Lang, Andreas \|e Verfasser \|4 aut
856	4	2	\|m GBV Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009809715&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
883	1		\|8 1\p \|a cgwrk \|d 20201028 \|q DE-101 \|u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk
943	1		\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009809715

Datensatz im Suchindex

_version_	1819363116094324736
adam_text	BAUVERZOEGERUNG UND LEISTUNGSAENDERUNG RECHTLICHE UND BAUBETRIEBLICHE PROBLEME UND IHRE LOESUNGEN VON UNIV.-PROF. DR. KLAUS VYGEN VORS. RICHTER AM OLG DUESSELDORF HONORARPROFESSOR TU DARMSTADT UNIV.-PROF. DR.-ING. EBERHARD SCHUBERT TU DARMSTADT, INSTITUT FUER BAUBETRIEB INGENIEURSOZIETAET FUER BAUBERATUNG PROF. SCHUBERT - PROF. REISTER PROF. DR.-ING. ANDREAS LANG FH DARMSTADT, FACHGEBIET BAUWIRTSCHAFT PROF. DR. LANG * HOLZ * RASCH INGENIEUR-/SACHVERSTAENDIGEN-PARTNERSCHAFT 4., NEUBEARBEITETE UND ERWEITERTE AUFLAGE WERNER VERLAG INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS SEITE RDN. VORWORT ZUR 4. AUFLAGE V VORWORT ZUR 3. AUFLAGE VI VORWORT ZUR 2. AUFLAGE VIII VORWORT ZUR 1. AUFLAGE IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIX LITERATURVERZEICHNIS XXIII TEIL A DIE RECHTLICHEN PROBLEME BEI BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN I DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN DER BAUZEIT UND DIE VERTRAGSGESTALTUNG 1 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3 1-9 1.1 DIE RECHTLICHE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 3 2-3 1.2 DIE BAUBETRIEBLICHE BEDEUTUNG DER BAUZEIT 4 4-5 1.3 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN AUFTRAGGEBER 5 6 1.4 DIE BEDEUTUNG DER BAUZEIT FUER DEN AUFTRAGNEHMER 6 7 1.5 SCHLUSSFOLGERUNG: AUFSTELLUNG EINES BAUZEITENPLANES 6 8-9 2 DIE REGELUNG DER BAUZEIT IM BGB UND IN DER VOB TEIL A UND B. . 8 10-24 2.1 DIE BAUZEITREGELUNG IM BGB 8 10-14 2.2 DIE BAUZEITREGELUNG IN DER VOB TEIL A UND B 10 15-22 2.3 DIE ANWENDBARKEIT DER VOB-REGELUNGEN AUF DEN BGB-WERKVERTRAG 14 23-24 3 DIE VEREINBARUNG VON AUSFUEHRUNGSFRISTEN ALS VERBINDLICHE VERTRAGSFRIST 15 25-43 3.1 DIE BAUAUSFUEHRUNG BEI FEHLENDER VEREINBARUNG VON AUSFUEHRUNGSFRISTEN 15 26-29 3.2 DIE VEREINBARUNG VERBINDLICHER VERTRAGSFRISTEN IM SINNE DES § 5 NR. 1 VOB/B 17 30-31 3.2.1 DER AUSFUEHRUNGSBEGINN 18 32-33 3.2.2 DIE EINZELFRISTEN 20 34-35 3.2.3 DIE AUSFUEHRUNGSFRIST ODER BAUZEIT 21 36-41 3.3 DIE FESTLEGUNG UND BERECHNUNG DER AUSFUEHRUNGSFRISTEN 25 42 3.4 AENDERUNG UND VERSCHIEBUNG VON VERTRAGSFRISTEN 26 43 I X. INHALTSVERZEICHNIS 4 DIE VEREINBARUNG VON VERTRAGSSTRAFEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES AGB-GESETZES BZW. DER §§ 305 FF BGB N. F. (2002) 27 44-55 5 BAUZEIT UND BAULEISTUNG IM GEGENSEITIGEN ABHAENGIGKEITS- VERHAELTNIS 34 56-77 5.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 34 56 5.2 DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTLEGUNG DES BAU-SOLLS 35 57-61 5.2.1 DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT LEISTUNGSVERZEICHNIS 39 62-67 5.2.2 DIE FUNKTIONALE LEISTUNGSBESCHREIBUNG ODER LEISTUNGSBESCHREI- BUNG MIT LEISTUNGSPROGRAMM 46 68-72 5.3 DAS RECHT DES AUFTRAGGEBERS ZUR ANORDNUNG VON LEISTUNGSAENDERUNGEN UND ZUSATZLEISTUNGEN 53 73-77 II DIE BAUAUSFUEHRUNG UND DIE BAUZEIT 1 DER RECHTZEITIGE BEGINN DER BAUAUSFUEHRUNG 57 78-81 2 BAUFORTSCHRITT UND DESSEN ANGEMESSENE FOERDERUNG 59 82-83 3 DIE TERMINGERECHTE FERTIGSTELLUNG DER BAULEISTUNG 61 84-86 4 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS BEI VERZOEGERTER BAUAUSFUEHRUNG . 63 87-122 4.1 ANSPRUECHE DES BESTELLERS NACH DER GESETZLICHEN REGELUNG DES WERKVERTRAGSRECHTS 63 88-91 4.2 ANSPRUECHE DES AUFTRAGGEBERS NACH DER VOB/B 66 92-93 4.2.1 DER SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS NACH §§ 5 NR. 4, 6 NR. 6 VOB/B 67 94-99 4.2.2 DAS KUENDIGUNGSRECHT DES AUFTRAGGEBERS NACH §§ 5 NR. 4, 8 NR. 3 VOB/B 71 100-118 4.2.3 DER VERTRAGSSTRAFENANSPRUCH DES AUFTRAGGEBERS NACH § 11 VOB/B 84 119-122 5 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF BAUZEITVERLAENGERUNG INFOLGE VON BEHINDERUNGEN GEMAESS § 6 NR. 2 VOB/B 88 123-151 5.1 BEHINDERUNG DURCH STREIK ODER AUSSPERRUNG 89 124-125 5.2 BEHINDERUNG DURCH HOEHERE GEWALT ODER ANDERE UNABWENDBARE UMSTAENDE 90 126-127 5.3 BEHINDERUNG DURCH WITTERUNGSVERHAELTNISSE 93 128-129 5.4 BEHINDERUNG DURCH UMSTAENDE AUS DEM RISIKOBEREICH DES AUFTRAGGEBERS 94 130-144 5.5 VERSPAETETE ODER MANGELHAFTE FERTIGSTELLUNG VON VORUNTERNEHMER- LEISTUNGEN ALS BEHINDERUNG 105 145-146 5.6 DIE BEHINDERUNGSANZEIGE ODER OFFENKUNDIGKEIT DER BEHINDERUNG (§ 6 NR. 1 VOB/B) 107 147-148 5.7 DIE BERECHNUNG DER FRISTVERLAENGERUNG GEMAESS § 6 NR. 4 VOB/B. . 108 149-151 6 ANSPRUECHE DES AUFTRAGNEHMERS AUF VERGUETUNGSANPASSUNG BEI BAUVERZOEGERUNGEN INFOLGE VON LEISTUNGSAENDERUNGEN (§ 2 NR. 5 VOB/B) 111 152-251 XII \| INHALTSVERZEICHNIS 6.1 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN FUER EINEN MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH . . . 114 155-157 6.2 DER MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH NACH § 2 NR. 5 VOB/B UND DESSEN VORAUSSETZUNGEN 116 158-221 6.2.1 DER MEHRVERGUETUNGSANSPRUCH BEI UNKLAREN/UNVOLLSTAENDIGEN LEISTUNGSBESCHREIBUNGEN 117 159-161 6.2.2 LEISTUNGSAENDERUNGEN ALS URSACHE VON BAUABLAUF- STOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE VERGUETUNGSANPASSUNG .... 121 162-172 6.2.3 ANDERE ANORDNUNGEN DES AUFTRAGGEBERS OHNE AENDERUNG DER LEISTUNG ALS URSACHE VON BAUABLAUFSTOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE VERGUETUNGSANPASSUNG NACH § 2 NR. 5 VOB/B 132 173-187 6.2.4 ALTERNATIV- UND EVENTUALPOSITIONEN ALS URSACHE VON BAUABLAUF- STOERUNGEN UND GRUNDLAGE FUER EINE VERGUETUNGSANPASSUNG NACH § 2 NR. 5 VOB/B 141 188-221 6.3 BERECHNUNG DER VERGUETUNGSANPASSUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER MEHR-UND MINDERKOSTEN (§ 2 NR. 5 VOB/B) 160 222-226 6.4 ANFORDERUNGEN AN NACHTRAGSANGEBOTE UND DEREN BEARBEITUNG . 164 227-245 6.5 BESONDERHEITEN BEI NACHTRAGSFORDERUNGEN FUER AENDERUNGEN BEI SUBUNTERNEHMERLEISTUNGEN 175 246-251 7 DER SCHADENSERSATZANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS AUS § 6 NR. 6 VOB/B 179 252-283 7.1 DIE ANSPRUCHSVORAUSSETZUNGEN DES § 6 NR. 6 VOB/B 180 254-259 7.2 VERSCHULDEN DES AUFTRAGGEBERS UND MITVERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS 186 260-262 7.3 SONDERFALL: BEHINDERUNG DES AUFTRAGNEHMERS DURCH MANGELHAFTE ODER VERSPAETETE VORUNTERNEHMERLEISTUNGEN 188 263-283 8 DER ZU ERSETZENDE BEHINDERUNGSSCHADEN UND SEIN NACHWEIS. . . 203 284-312 8.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER SCHADENSBERECHNUNG 204 286-290 8.2 DIE ABSTRAKTE SCHADENSBERECHNUNG UND DAS AEQUIVALENZKOSTEN- VERFAHREN 209 291-295 8.3 DIE KONKRETE SCHADENSBERECHNUNG 214 296-302 8.4 DIE SCHADENSSCHAETZUNG GEMAESS § 287 ZPO 221 303-306 8.5 MEHRWERTSTEUER AUF DIE MEHRKOSTEN IM RAHMEN DES BEHINDERUNGSSCHADENS 225 307 8.6 ABSCHLAGSZAHLUNGEN AUF DEN MEHRKOSTENERSTATTUNGSANSPRUCH. . 226 308 8.7 DIE VERJAEHRUNG DES MEHRKOSTENERSTATTUNGSANSPRUCHES 228 309-311 8.8 DIE EINREDE DER VORBEHALTLOSEN ANNAHME DER SCHLUSSZAHLUNG (§ 16 NR. 3 ABS. 2 VOB/B) . 230 312 9 DER ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUCH DES AUFTRAGNEHMERS GEMAESS § 642 BGB 231 313-325 9.1 MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 231 314-316 9.2 ANNAHME-ODER GLAEUBIGERVERZUG DES AUFTRAGGEBERS 233 317-319 9.3 DIE BEHINDERUNGSANZEIGE GEMAESS § 6 NR. 1 VOB/B 235 320 9.4 ART UND HOEHE DER ENTSCHAEDIGUNG 236 321-325 I XIII INHALTSVERZEICHNIS TEILB DIE BAUBETRIEBLICHEN PROBLEME BEI BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN 1 VERURSACHUNGSGERECHTE EINTEILUNG VON BAUVERZOEGERUNGEN 241 326-331 1.1 DIE AKTUALITAET DES THEMAS *BAUVERZOEGERUNGEN 241 326 1.2 DIE VERURSACHUNGSGRUPPEN VON BAUVERZOEGERUNGEN 241 327-331 2 DER TERMINPLAN ALS GRUNDLAGE FUER DIE FESTSTELLUNG VON BAUVERZOEGERUNGEN 243 332-358 2.1 DARSTELLUNG VON TERMINABLAEUFEN 243 333-343 2.2 ANFORDERUNGEN AN DEN TERMINPLAN 251 344-349 2.3 FESTLEGUNG MASSGEBENDER EINFLUSSGROESSEN IM TERMINPLAN 253 350-358 3 NACHWEIS VON EINZELVERZOEGERUNGEN IM TERMINPLAN . ....... 259 359-376 3.1 VERZOEGERUNGEN DURCH LEISTUNGSAENDERUNGEN 260 362-366 3.2 VERZOEGERUNGEN DURCH BEHINDERUNGEN DES BAUABLAUFES 262 367-369 3.3 VERZOEGERUNGSBERECHNUNG BEI FEHLENDEN AUSFUEHRUNGSPLAENEN . . 264 370-372 3.4 VORGEHENSWEISE EINER VERZOEGERUNGSBERECHUNG 266 373-376 3.4.1 FESTLEGUNG DES SOLL-ABLAUFES 266 373 3.4.2 EINARBEITUNG BEGRUENDETER VERZOEGERUNGEN IN DEN SOLL TERMINPLAN 269 374 3.4.3 ERMITTLUNG EINER BEGRUENDETEN VERZOEGERUNG 276 375 3.4.4 ERMITTLUNG DER BEGRUENDETEN GESAMTVERZOEGERUNG IM VERGLEICH ZUM IST-ABLAUF 279 376 4 NACHWEIS VON VERZOEGERUNGSAUSWIRKUNGEN AUF DEN GESAMTABLAUF 282 377-385 4.1 RECHNERISCHE AUSWIRKUNG DER FESTGESTELLTEN VERZOEGERUNG AUF DEN WEITEREN BAUABLAUF 282 377-378 4.2 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN DURCH DAS WIEDERANLAUFEN DER BAUARBEITEN 283 379 4.3 SEKUNDAERVERZOEGERUNGEN DURCH JAHRESZEITLICHE VERSCHIEBUNGEN . 283 380-382 4.4 FESTSTELLUNG DER RECHNERISCH ERMITTELTEN THEORETISCHEN GESAMT- VERZOEGERUNG 284 383-384 4.5 BEDEUTUNG UEBERARBEITETER TERMINPLAENE ZUR ANPASSUNG AN DEN VERZOEGERTEN BAUABLAUF 286 385 5. MOEGLICHKEITEN DER ABMINDERUNG VON VERZOEGERUNGEN 287 386-391 5.1 UMSTELLUNG DES BAUABLAUFES 287 387 5.2 BESCHLEUNIGUNGSMASSNAHMEN 287 388-391 6 TATSAECHLICHE VERZOEGERUNG IM VERGLEICH ZUM SOLL-BAUABLAUF UND ZUR THEORETISCHEN VERZOEGERUNG 290 392-394 7 DOKUMENTATION VON VERZOEGERUNGEN 292 395-414 7.1 DOKUMENTATION VON LEISTUNGSAENDERUNGEN ALS GRUNDLAGE FUER VERZOEGERUNGEN 293 397-403 XIV INHALTSVERZEICHNIS 7.1.1 AUFMASSE UND ABRECHNUNG 294 398-399 7.1.2 SOLL-IST-VERGLEICH 296 400-401 7.1.3 VERGLEICH VON ANGEBOTS-UND AUSFUEHRUNGSPLAENEN 297 402 7.1.4 VERGLEICHE ZU ANDEREN OBJEKTEN 299 403 7.2 FESTSTELLUNGEN IM TERMINPLAN 299 404-405 7.3 PLANLIEFERUNGSLISTE 300 406-410 7.4 ELEKTRONISCHES MANAGEMENT DER PLANUNG 303 410 7.5 BAUTAGESBERICHTE 304 411 7.6 DOKUMENTENMANAGEMENT 307 411 7.7 FOTO-BZW. VIDEODOKUMENTATION 308 412 7.8 BAUBESPRECHUNGSBERICHTE 308 413 7.9 BEHINDERUNGSANZEIGEN 312 414 8 ERFASSUNG UND BEWERTUNG DER MEHRKOSTEN VON BAUVERZOEGERUNGEN UND LEISTUNGSAENDERUNGEN 314 415-626 8.1 DIE BASIS DER KOSTENRECHNUNG IM BAUBETRIEB 314 415-419 8.2 ARTEN DER KOSTENBEWERTUNG 318 420-440 8.3 DIE BEDEUTUNG DER KALKULATION FUER DIE BEWERTUNG VON BAUZEIT- VERZOEGERUNGEN 337 441-453 8.4 MINDERLEISTUNGEN IM GESTOERTEN BAUABLAUF 348 454-504 8.5 ALLGEMEINE GESCHAEFTSKOSTEN BEI EINER VERLAENGERUNG DER BAUZEIT 376 505-509 8.6 ALTERNATIV-UND EVENTUALPOSITIONEN 381 510-539 8.7 BERECHNUNG EINER KUENDIGUNGSVERGUETUNG NACH VOB TEIL B . . . . 400 540-556 8.8 AUFBAU UND HANDHABUNG DES BAUABLAUF-KOSTEN- ZUORDNUNGSVERFAHRENS 413 557-607 8.9 NACHTRAG AUFSTELLEN, EINREICHEN UND VERHANDELN 438 608-626 8.9.1 SINNVOLLER AUFBAU EINES NACHTRAGES 439 608-617 8.9.2 NACHTRAGSVERFOLGUNG 445 617A 8.9.3 VERHANDLUNGEN UEBER NACHTRAEGE UND SCHADENSERSATZFORDERUNGEN 448 618-626 9 BEISPIEL ZUR HANDHABUNG EINER VERZOEGERUNGS- UND VERGUETUNGSBERECHNUNG 452 627-638 10 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINERANORDNUNG DES BAUHERRN UEBER DEN BAUABLAUF 473 639-649 10.1 NACHTRAGSBEGRUENDUNG 473 639-642 10.2 NACHTRAGSKALKULATION 474 643-648 10.2.1 GRUNDLAGE DER URKALKULATION 474 643-644 10.2.2 ANWENDUNG DER URKALKULATION AUF DIE NACHTRAGSLEISTUNG 475 645-646 10.2.3 MATERIALPREISERHOEHUNGSKOSTEN 478 647 10.2.4 SONSTIGE MEHRKOSTEN 479 648 10.3 ZUSAMMENSTELLUNG ALLER BISHERIGEN MEHRKOSTEN 479 649 11 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER GEAENDERTEN LEISTUNG NACH § 2 NR. 5 VOB/B - GEAENDERTE TIEFENGRUENDUNG 480 650-655 11.1 VERTRAGSLEISTUNG (BAU-SOLL) 480 650 11.2 TATSAECHLICH AUSGEFUEHRTE LEISTUNGEN/NOTWENDIGE DATEN (BAU-IST) 480 651 11.3 SCHRIFTWECHSEL ZWISCHEN DEM AUFTRAGGEBER UND AUFTRAGNEHMER 480 652 11.4 BAUBETRIEBLICHE UND BAURECHTLICHE ANSPRUCHSGRUNDLAGE 482 653 11.5 ZUSAMMENSTELLUNG DER MEHRKOSTEN FUER DIE TIEFENGRUENDUNG . . . 483 654 11.6 ERGAENZENDE HINWEISE ZU DEN NACHTRAGSLEISTUNGEN 483 655 XV INHALTSVERZEICHNIS 12 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND EINER ZUSAETZLICHEN LEISTUNG NACH § 2 NR. 6 VOB/B - HANGSICHERUNG UND BESCHLEUNIGUNGS- MASSNAHMEN - 485 656-659 12.1 BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME 485 656 12.2 GRUENDE UND URSACHEN FUER DIE GEAENDERTEN UND ZUSAETZLICHEN BAULEISTUNGEN 485 657 12.3 ANMELDUNG UND NACHWEIS DER ZUSAETZLICHEN LEISTUNGEN 486 658 12.4 BEISPIEL EINES NACHTRAGSANGEBOTES 486 659 13 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND LEISTUNGSAENDERUNG WEGEN ABWEICHENDER GEBIRGEVERHAELTNISSE 497 660-667 13.1 VERTRAGSSOLL 497 660 13.2 NACHTRAGSBEGRUENDUNG 497 661-664 13.2.1 GEAENDERTE LEISTUNG AUS GEAENDERTEN ANTEILEN DER AUSBRUCHKLASSEN 497 661 13.2.2 ZUSAETZLICHE SICHERUNGSMITTEL 497 662 13.2.3 LAENGERE SPIESSE 498 663 13.2.4 MEHRAUFWAND EINPRESSGUT 498 664 13.3 BERECHNUNG DER BAUZEITVERZOEGERUNG 498 665 13.3.1 VERMINDERTE VORTRIEBSLEISTUNG 498 665 13.4 NACHTRAGSKALKULATION 502 666-667 13.4.1 GRUNDLAGE DER URKALKULATION 502 666 13.4.2 ZUSAETZLICHE BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ALS VERZOEGERUNGSKOSTEN . . 502 667 14 NACHTRAGSAUSARBEITUNG AUFGRUND MENGENMINDERUNGEN - KEINE LEISTUNGSAENDERUNG 507 668-670 14.1 BEGRUENDUNG DES MEHRKOSTENANSPRUCHES 507 669 14.2 MEHR- UND MINDERKOSTENBERECHNUNG 508 670 15 VEREINFACHTES BEISPIEL FUER DIE ABRECHNUNG EINES GEKUENDIGTEN PAUSCHALVERTRAGES 512 671-674 15.1 AUFSCHLUESSELUNG DES VERTRAGSPREISES 512 671 15.2 AUFSCHLUESSELUNG DER BAUSTELLENGEMEINKOSTEN 513 672 15.3 BESTIMMUNG DER ERBRACHTEN LEISTUNG 514 673 15.4 ERMITTLUNG DER ERSPARTEN AUFWENDUNGEN . 515 674 16 BEISPIEL FUER DIE ERMITTLUNG DER BAUZEITVERZOEGERUNG 519 675-683 16.1. EINFUEHRUNG UND BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME 519 675 16.2 PRINZIPIELLE (METHODISCHE) VORGEHENSWEISE 521 676-682 16.2.1 STUFE 1: BEZEICHNUNG DER STOERUNG/BEHINDERUNG 521 677 16.2.2 STUFE 2: SACHVERHALTSDARSTELLUNG 522 678 16.2.3 STUFE 3: SCHRIFTVERKEHRSAUSWERTUNG 522 679 16.2.4 STUFE 4: ERGEBNIS SCHRIFTVERKEHRSAUSWERTUNG UND ANSPRUCHSGRUNDLAGE 523 680 16.2.5 STUFE 5: BERECHNUNG DER ANSETZBAREN STOERUNGS-/BEHINDERUNGSDAUER 523 681 16.2.6 STUFE 6: MODIFIZIERUNG DES LETZTGUELTIGEN SOLL -TERMINPLANS . . . 523 682 16.3 ERMITTLUNG DER MASSGEBENDEN BAUZEITVERZOEGERUNG 528 683 XVI I INHALTSVERZEICHNIS ANHANG TEXT DER VOB/B I.D.F. DES BESCHLUSSES DES DVA-HAUPTAUSSCHUSSES VOM 2.5.2002 533 STICHWORTVERZEICHNIS 551 XVII
any_adam_object	1
author	Vygen, Klaus 1939-2011 Schubert, Eberhard Lang, Andreas
author_GND	(DE-588)115387498
author_facet	Vygen, Klaus 1939-2011 Schubert, Eberhard Lang, Andreas
author_role	aut aut aut
author_sort	Vygen, Klaus 1939-2011
author_variant	k v kv e s es a l al
building	Verbundindex
bvnumber	BV014300847
classification_rvk	PD 4767 PD 4768 QT 360 ZI 3800
classification_tum	BAU 080f
ctrlnum	(OCoLC)76411825 (DE-599)BVBBV014300847
discipline	Rechtswissenschaft Bauingenieurwesen Wirtschaftswissenschaften
edition	4., neubearb. und erw. Aufl.
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02302nam a22005658c 4500</leader><controlfield tag="001">BV014300847</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20230525 </controlfield><controlfield tag="007">t\|</controlfield><controlfield tag="008">020514s2002 gw d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">964128004</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3804138632</subfield><subfield code="9">3-8041-3863-2</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)76411825</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV014300847</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-1028</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-525</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4767</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:250</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PD 4768</subfield><subfield code="0">(DE-625)135247:251</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QT 360</subfield><subfield code="0">(DE-625)142113:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZI 3800</subfield><subfield code="0">(DE-625)156399:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">38</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">19</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">17</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BAU 080f</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Vygen, Klaus</subfield><subfield code="d">1939-2011</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)115387498</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bauverzögerung und Leistungsänderung</subfield><subfield code="b">rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen</subfield><subfield code="c">von Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">4., neubearb. und erw. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Düsseldorf</subfield><subfield code="b">Werner</subfield><subfield code="c">2002</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XXVIII, 558 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverzeichnis Seite XXIII - XXVIII</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verzug</subfield><subfield code="0">(DE-588)4188180-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206990-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verzögerte Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193438-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Verzögerte Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4193438-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Bauausführung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206990-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Verzug</subfield><subfield code="0">(DE-588)4188180-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schubert, Eberhard</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Lang, Andreas</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">GBV Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009809715&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009809715</subfield></datafield></record></collection>
geographic	Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd
geographic_facet	Deutschland
id	DE-604.BV014300847
illustrated	Illustrated
indexdate	2024-12-20T11:02:51Z
institution	BVB
isbn	3804138632
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-009809715
oclc_num	76411825
open_access_boolean
owner	DE-12 DE-1028 DE-521 DE-634 DE-355 DE-BY-UBR DE-83 DE-11 DE-525 DE-188
owner_facet	DE-12 DE-1028 DE-521 DE-634 DE-355 DE-BY-UBR DE-83 DE-11 DE-525 DE-188
physical	XXVIII, 558 S. graph. Darst.
publishDate	2002
publishDateSearch	2002
publishDateSort	2002
publisher	Werner
record_format	marc
spellingShingle	Vygen, Klaus 1939-2011 Schubert, Eberhard Lang, Andreas Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen Verzug (DE-588)4188180-1 gnd Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd
subject_GND	(DE-588)4188180-1 (DE-588)4206990-7 (DE-588)4193438-6 (DE-588)4011882-4
title	Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen
title_auth	Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen
title_exact_search	Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen
title_full	Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang
title_fullStr	Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang
title_full_unstemmed	Bauverzögerung und Leistungsänderung rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen von Klaus Vygen ; Eberhard Schubert ; Andreas Lang
title_short	Bauverzögerung und Leistungsänderung
title_sort	bauverzogerung und leistungsanderung rechtliche und baubetriebliche probleme und ihre losungen
title_sub	rechtliche und baubetriebliche Probleme und ihre Lösungen
topic	Verzug (DE-588)4188180-1 gnd Bauausführung (DE-588)4206990-7 gnd Verzögerte Bauausführung (DE-588)4193438-6 gnd
topic_facet	Verzug Bauausführung Verzögerte Bauausführung Deutschland
url	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009809715&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT vygenklaus bauverzogerungundleistungsanderungrechtlicheundbaubetrieblicheproblemeundihrelosungen AT schuberteberhard bauverzogerungundleistungsanderungrechtlicheundbaubetrieblicheproblemeundihrelosungen AT langandreas bauverzogerungundleistungsanderungrechtlicheundbaubetrieblicheproblemeundihrelosungen

Verfügbarkeit

‌

Inhaltsverzeichnis